Alors, on en est où ?

La réunion de ce matin a été annulée au dernier moment par le conducteur de chantier mais je suis quand même allé sur place pour voir où ça en est (et accessoirement faire cet article).

Est-ce lié à mon dernier mail, au hasard du calendrier, aux cycles de la lune ?
Toujours est-il que le charpentier a bien réalisé les prestations attendues.

Chevêtre de la cheminée (oui, voilà à quoi ça ressemble un chevêtre) :



Déplacement des poteaux en bois :



Sol sous le meuble TV :



Doublage des murs :





Bon, la zone de mon bureau est la plus cradoc ( à gauche sur la photo ci-dessus) et, pas de chance, pour économiser quelques euros, pas de cloison plâtre à cet endroit... J'ai demandé à remettre une deuxième couche de planches OSB plus propres par-dessus pour cacher la misère...





Mais pas de poteaux métal et le doublage des murs n'est pas fini, il reste toute la partie droite de la maison, mur du meuble TV, mur de la chambre et mur du garage !...
Tiens ! Là ! Tu vois l'absence de doublage sur le mur de droite ? (mais si, à gauche des parpaings)



Je contacte Pierre par téléphone et après consultation du charpentier, il m'informe que tout ça sera fait demain
Mouaif, je repasserai demain pour m'en assurer.

Le plaquiste va pouvoir poser le plafond à partir de jeudi. Normalement, il devrait pouvoir finir (le plafond seulement, hein, pas toutes les cloisons) pour vendredi soir.
Mouaif, je repasserai vendredi pour m'en assurer.

Si ce planning est tenu, ça devrait toujours tenir pour une réception de la maison entre fin septembre et mi-octobre.
Mouaif, je repasserai en octobre pour m'en assurer !

Petite inspection de l'enduit des boisseaux :









Mouaif, c'est pas encore exactement ça... D'ailleurs, Pierre m'a informé qu'il demanderait à l'entreprise d'améliorer les finitions.

Bon sinon, la porte du garage est toujours en place (en même temps, elle allait pas s'envoler), laissez-moi vous la présenter (côté intérieur) :



Il y a toujours des trucs qui pendouillent du plafond (c'est normal aussi) :



Sauras-tu trouver l'éléphant caché dans le plafond ?



Oui, c'est bien ça, il est mal caché, on voit dépasser sa trompe.

Allez, pour finir, quelques photos en vrac...







L'est-i pas beau mon plafond ?



@ demain !

ça va chauffer

Monsieur,

Vous ne vous êtes pas présenté à la dernière réunion de chantier du mardi 24 juin.

Avant cette réunion, le conducteur de chantier a essayé en vain de vous joindre mais vous ne répondez ni à ses appels téléphoniques, ni à ses e-mails.

Vous n’avez pas effectué les travaux demandés lors de la précédente réunion (pose d’un chevêtre pour la cheminée, pose des poteaux métal, déplacement des poteaux bois, sans parler des finitions évoquées à plusieurs reprises lors des réunions précédentes et du défaut constaté sur la pose de l’isolant des murs).

Depuis le démarrage de vos prestations, vous avez déjà « disparu » de la sorte sans explication.

Aujourd’hui, votre défaillance bloque les intervenants suivants et met en péril notre chantier.

J’ai moi-même essayé de vous joindre par téléphone à plusieurs reprises depuis le 24 juin, vous ai laissé plusieurs messages mais je suis toujours sans nouvelle de votre part.

Je pense avoir été suffisamment patient et compréhensif mais cette situation inacceptable ne peut plus durer.

Si vous ne donnez pas de nouvelles et si votre équipe ne reprend pas le travail avant la fin de cette semaine, je ferais procéder à un constat d’abandon de chantier et n’hésiterais pas à effectuer toutes les démarches de justice nécessaires pour obtenir ce que je suis en droit d’attendre de votre part.

Je suis désolé d’en arriver à ces extrémités mais votre attitude m’y oblige.

En espérant une réaction positive de votre part, je vous prie de croire en mes salutations.

Xavier Ladousse

Est-ce à la suite de ce gentil mail envoyé hier ou un heureux hasard ? Toujours est-il que, ce matin, j'ai vu que le chevêtre de la cheminée était en place et que les poteaux en bois ont été déplacés.
Par contre, toujours pas de poteau métal et l'isolation des murs n'a pas encore été refaite.
Pierre a eu un des ouvriers en ligne un peu plus tard, ils sont sur place aujourd'hui (soit ils pipotent, soit ils sont arrivés après mon passage) pour changer l'isolant et ils doivent revenir demain pour fermer les murs et poser les poteaux en métal.

Si ils finissent bien tout ça vendredi, on reste bon niveau planning.
Je vérifierai sur place demain et si ce n'est pas le cas, j'enverrai un beau courrier recommandé encore plus méchant que le mail.

C'est dommage d'avoir à en arriver là...

@ suivre.

Début des cloisons

Le plaquiste a commencé à poser ses rails au sol, au plafond et pour certains murs, mais...

Mais le charpentier est à nouveau aux abonnés absents et tant qu'il n'a pas mis en place l'isolant, fermé les murs, déplacé les poteaux en bois, placé les poteaux en métal et mis en place le chevêtre de la cheminée, la pose du plafond et des cloisons en placo-plâtre ne pourra pas démarrer...
Cette fois, il commence vraiment à nous mettre dans la merde !
J'ai essayé de le joindre, Pierre le conducteur de chantier aussi (avec son téléphone et avec celui du plaquiste desfois qu'il filtre !) mais il ne décroche pas.
La prochaine étape, c'est un mail salé avec rappel des différentes amendes (qui s'accumulent) et menace de faire passer un huissier pour constater son retard...
J'espère que ça suffira à le faire sortir du bois sinon, avec aout qui approche, nous risquons fort de nous prendre 2 mois de retard dans les dents.

Sinon, l'électricien a bien tiré tous ses câbles et fourreaux et ça pendouille du plafond, c'est très jouli.









Les gaines pour la VMC sont aussi en place...



Avant que les marques au sol ne s'effacent, le plaquiste a posé des rails au sol, ici on voit la future buanderie/placard :



L'homme sans tête pose les rails pour le plafond.



Et voici les rails pour la cloison qui séparera la chambre du garage.



Vous l'aurez sans doute constaté sur les clichés précédents, le charpentier a posé l'isolant des murs.
Mais il a mis deux couches de laine de verre, chacune avec un pare-vapeur et ce n'est pas correct car ça va créer de la condensation !
Donc le peu qu'il a fait, il doit le refaire...



L'enduiseur est sur place et il refait proprement l'enduit des boisseaux. Ce n'est pas encore fini mais ça présente déjà beaucoup mieux...



Les pluviales ont été raccordées.



J'ai récupéré un échantillon du contreplaqué multiplis en peuplier qui servira pour les portes intérieures (coulissantes et ouvrantes). C'est très clair mais ça devrait bien aller avec l'ardoise.
Voici les 3 matières qui composeront la maison (hors peinture blanche sur les quelques cloisons en placo) :



Et on croise des trucs oranges étranges sur le chantier.



Voilà, la suite au prochain épisode...



Sinon, le Cochon 311 du Hell's Fire Club a fait son premier concert au Boqueron samedi dernier pour la fête de la musique. Tout s'est très bien passé, le Cochon est content, ses amis ont apprécié ainsi qu'un certain nombre d'inconnus.

ça turbine !

Beaucoup de monde et de bruit sur place ce mardi matin !
Le bruit, c'est le groupe électrogène qui tourne en permanence dans un bruit d'enfer en laissant une bonne odeur de gazoual (le bruit et l'odeur, quoi).
Le monde, ce sont l'électricien et son apprenti, deux menuisier-alu + leur patron, 3 charpentiers, le plaquiste, le conducteur de chantier, l'architecte et votre humble serviteur.
ça turbine à bloc et ça fait du bien !

Les baies vitrées sont finalisées et la porte de garage est en cours d'installation.
Afin d'éviter au maximum les désagréments que nous avons rencontrés avec les cloisons en medium de notre actuel appartement (voir le site dédié à ce précédent chantier), les baies vitrées vont être protégées. Et il faudra que le conducteur de chantier, l'architecte et moi-même, mais aussi tous les intervenant, soyons bien vigilants sur ce point...







Hop! La baie vitrée du jardin est protégée... Enfin, c'est du scotch et un film plastique, d'où l'importance de la vigilance sus-citée (non, ce n'est pas sale).

Je n'avais pas pensé aux rails de la porte de garage.
Ils sont bien présents et brisent la grande hauteur sous plafond ("mais c'est pas grave" comme disait l'autre - voir plus bas).







Et de toutes manières, dans un avenir proche, nous mettrons en place une rochelle dans ce garage.
Une rochelle ?
Oui, c'est un terme "savant" pour dire "mezzanine".
Nous pourrons y stocker tout un tas de bordel !

L'électricien a commencé à tirer tous ses câbles depuis lundi matin.
Nous avons fait le point avec lui sur l'emplacement des interrupteurs, des prises de courant et autres alimentations électriques.





ça escabotte sévère !



Il y a pas mal de fourreaux qui circulent au plafond et pendouillent, c'est très jouli.



Sinon, il fait très beau aujourd'hui...



Et c'est déjà beau chez nous.



Qu'est-ce que ça sera à la fin ? Ma-gni-fique !



Le patron des enduiseurs-cochons n'était pas là ce matin mais il doit se rendre sur place cet aprem.
Il verra l'étendue du désastre et il ne fait aucun doute qu'ils referont le travail proprement !



Nous avons fait le point avec le plaquiste sur la position de toutes les cloisons, la hauteur des plafonds (mon atelier sera plus haut de plafond que le reste de la maison), l'emplacement et la profondeur des coffrages qui accueilleront nos rideaux et tsétéra. Il va commencer à poser les rails avant la fin de la semaine.

La vie est belle.

@ la semaine prochaine.

Bonus "Mais c'est pas grave" :